Formato de póliza de fianza para anticipo a contratos de obra




descargar 24.42 Kb.
títuloFormato de póliza de fianza para anticipo a contratos de obra
fecha de publicación26.02.2016
tamaño24.42 Kb.
tipoDocumentos
b.se-todo.com > Documentos > Documentos
c:\users\ricardo\imagenes\imagen para la facu\peruarki-arquitectura-anonimous-led-casas-casa-7n28.jpg





FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA ANTICIPO A CONTRATOS DE OBRA.

La Cía. Afianzadora CONSTRUCTORA FMG S.A DE C.V. en uso de la autorización que le fue otorgada por la SHCP se constituye fiadora hasta por la suma de: $___100,000.00 ( SON: CIEN MILPesos 00/100 MN )

Ante: La Universidad Autónoma de Mexico
Por: La Cía. __CONSTRUCTORA FMG S.A DE C.V. , con domicilio en calle _8__, colonia __CENTRO______, código postal Num. __94500________, de la ciudad de CORDOBA , la debida inversión o la devolución total o parcial del anticipo, del 30 % (TREINTA POR CIENTO) del importe del contrato, Núm. __5487887_____ de fecha _03_ de __NOVIEMBRE___ de _2009_, relativo a: Construcción de DE RECONSTRUCCION DEL KM. 9+000 AL 17+000 ___CORDOBA___, VERACRUZ, con un importe de: $ 240,000.00 ( DOS CIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 MN) mas el impuesto al valor agregado; La compañía afianzadora expresamente declara: a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. b) Que la fianza estará vigente en el caso de que se otorgue prórroga y espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente. c) Que para ser cancelada la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “el contratante” que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad. d) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “el contratista” o “el contratante” y hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoria por autoridad competente. e) Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los artículos 93, 93 bis., 94, 118, 118 bis y demás relativos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso que proceda el cobro de intereses que prevé el articulo 95 bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, y f) Que “el contratante” queda facultado para deducir en la ultima estimación de trabajos realizados, el saldo restante por amortizar del (los) anticipo (s) otorgado (s).

c:\users\ricardo\imagenes\imagen para la facu\peruarki-arquitectura-anonimous-led-casas-casa-7n28.jpg

FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATO DE OBRA.


La Cía. Afianzadora _____CONSTRUCTORA FMG S.A. DE C.V en uso de la autorización que le fue otorgada por la SHCP se constituye fiadora hasta por la suma de: $_____800,000.00___( SON: _________Pesos 00/100 MN )
Ante: La Universidad Autónoma de Mexico
Por: La Cía. ____ CONSTRUCTORA FMG _S.A. DE C.V._____, con domicilio en calle ___8___, colonia __CENTRO__, código postal Num. __94500__, de la ciudad de __CÓRDOBA_, para garantizar el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato Núm. __4548788___ de fecha _03_ de __NOVIEMBRE_ de _2009_, relativo a: la Construcción de RECONSTRUCCION DEL KM. 9+000 AL 17+000 _CORDOBA__, VERACRUZ., con un importe de: $ ____800,000.00_( ___OCHO CIENTOS MIL PESOS_00/100 MN) mas el impuesto al valor agregado; La compañía afianzadora expresamente declara: a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. b) Que la fianza estará vigente en el caso de que se otorgue prórroga y espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente. c) Que para ser cancelada la fianza será requisito indispensable el acta de entrega recepción de los trabajos comprendidos en el presente contrato, debidamente requisitada. d) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “el contratista” o “el contratante” y hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoria por autoridad competente. e) Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los artículos 93, 93 bis., 94, 118, 118 bis y demás relativos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso que proceda el cobro de intereses que prevé el articulo 95 bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, y f) Que garantiza la ejecución total de los trabajos, así como la buena calidad de los mismos conforme a las especificaciones que rigen en esta materia. FIN DE TEXTO

c:\users\ricardo\imagenes\imagen para la facu\peruarki-arquitectura-anonimous-led-casas-casa-7n28.jpg

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

La Cía. Afianzadora __CONSTRUCTORA FMG S.A. DE C.V _ en uso de la autorización que le fue otorgada por la SHCP se constituye fiadora hasta por la suma de : $___500,000.00_( SON: __QUINIIENTOS MIL PESOS Pesos 00/100 MN )
Ante: La Universidad Autónoma de Mexico
Por: La Cía. ___ CONSTRUCTORA FMG S.A. DE C.V , con domicilio en calle ___8_, colonia ___CENTRO_, código postal Num. _94500_, de la ciudad de __CÓRDOBA , la buena calidad de los materiales, y mano de obra, las erogaciones que se tuvieren que efectuar por concepto de reparaciones originadas por defectos y vicios ocultos, así como cualquier otra responsabilidad que afecte a “LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS” o a Terceras personas, en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” durante el periodo de trabajo de obra y que aparezcan posteriormente a la recepción definitiva de la obra, y demás obligaciones a su cargo, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil para el Distrito Federal en materia Común y para toda la República en Materia Federal, derivadas del contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado Num. __548784578__ de fecha __ de ____________ del ____, celebrado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Fiado con un importe total ejercido de $ ___500,000.00__ ( ___QUINIENTOS MIL PESOS_00/100 MN ) mas el impuesto al valor agregado. Relativo a la obra: Construcción de _ RECONSTRUCCION DEL KM. 9+000 AL 17+000 __________________, VERACRUZ. La compañía afianzadora expresamente declara; A) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Reglamento Interno de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. b) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. c) Que la fianza estará vigente en el caso de que se otorgue prórroga y espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente. d) Que la fianza estará vigente durante un periodo de doce meses a partir de la fecha de firma del acta de entrega recepción de los trabajos.

c:\users\ricardo\imagenes\imagen para la facu\peruarki-arquitectura-anonimous-led-casas-casa-7n28.jpg


e) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “el contratista” o “el contratante” y hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoria por autoridad competente, debiendo otorgar nueva fianza en el caso de que transcurra el plazo de doce meses fijado en la misma. f) Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los artículos 93, 93 bis., 94, 118, 118 bis y demás relativos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso que proceda el cobro de intereses que prevé el articulo 95 bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, y g) Una vez transcurrido el plazo de vigencia señalado sin que “el contratante” hubiere expresado alguna reclamación ó inconformidad con relación a los conceptos que se están garantizando, la fianza se cancelará en forma automática sin que sea requisito para ello la autorización expresa de “el contratante”. FIN DE TEXTO.

similar:

Formato de póliza de fianza para anticipo a contratos de obra iconImportante: Para pasar este libro a Word sigue estos sencillos pasos:...

Formato de póliza de fianza para anticipo a contratos de obra iconMientras que los profesionales contactados pueden obtener asesoría...

Formato de póliza de fianza para anticipo a contratos de obra iconFormato inicial para diagnóstico en las empresas

Formato de póliza de fianza para anticipo a contratos de obra iconLa revolución industrial reemplaza obra de mano por obra mecánica...

Formato de póliza de fianza para anticipo a contratos de obra iconFormato para la elaboración de guías de práctica clínica hospital universitario san ignacio

Formato de póliza de fianza para anticipo a contratos de obra iconFormato para la elaboración de guías de práctica clínica hospital universitario san ignacio

Formato de póliza de fianza para anticipo a contratos de obra iconObra de teatro para clase de niños de primaria

Formato de póliza de fianza para anticipo a contratos de obra iconBases de licitación para celebrar un contrato de obra

Formato de póliza de fianza para anticipo a contratos de obra iconGeneracióN, perfección y consumación del contrato. Efectos generales...

Formato de póliza de fianza para anticipo a contratos de obra iconBases de licitación para celebrar un contrato de obra pública a precios unitarios




Todos los derechos reservados. Copyright © 2019
contactos
b.se-todo.com