Licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio no. 18575050-542-11




descargar 3.41 Mb.
títuloLicitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio no. 18575050-542-11
página7/58
fecha de publicación20.10.2016
tamaño3.41 Mb.
tipoDocumentos
b.se-todo.com > Ley > Documentos
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   58

COMUNICACIÓN.

  1. Para el desarrollo de los trabajos PEP dará facilidades al CONTRATISTA para el uso de su red de comunicaciones, radio, fax ó teléfono entre el área donde se desarrollan los trabajos y su base en tierra firme.



  1. SUBCONTRATACIÓN.

  1. Para la ejecución de los trabajos, PEP no permite la subcontratación de ninguna de las partidas que se encuentran en los anexos del presente contrato.



  1. HORARIO Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.

  1. Una vez recibida la Carta de Inicio de los Trabajos por el CONTRATISTA, El Superintendente de Construcción debe de presentarse ante la Residencia de Contratos y la Supervisión de PEP, a más tardar al día hábil siguiente de este hecho, con la finalidad de llevar a cabo una reunión de trabajo para revisar los aspectos técnicos y administrativos del contrato, que coadyuven al correcto inicio y ejecución de los trabajos; en caso de no presentarse, PEP estará en condiciones de solicitar la sustitución inmediata del Superintendente de Construcción.

  2. El CONTRATISTA debe mantenerse informado de manera continua sobre los trabajos efectuados, mediante el análisis diario de reportes de operación y será obligación del Superintendente de Construcción, presentarse cuando sea requerido en los horarios indicados por el personal de la Unidad Operativa o de la residencia de obra designado por PEP durante la vigencia del contrato a las instalaciones de la Unidad Operativa o en el lugar donde se le indique para revisar los reportes, presentar avances de los trabajos y diseños de próximas operaciones.

  3. Durante la vigencia del contrato el CONTRATISTA tiene la obligación de efectuar los trabajos a partir de la orden de trabajo, sin importar fecha y hora, siendo responsable, de atender cualquier tipo de solicitud, ya sea para que se presente con la Residencia De Obra o Supervisor del contrato, para la aclaración de cualquier asunto o trámite relacionado con el contrato.

  4. El CONTRATISTA debe mantener permanente comunicación electrónica, telefónica, escrita, vía fax, con la residencia de obra y/o los Supervisores del contrato en todas y cada una de las actividades a seguir durante el desarrollo del contrato.

  5. PEP expedirá al CONTRATISTA por conducto de su Residencia de Obra las órdenes de trabajo por escrito con un periodo de 72 horas de anticipación, previo al inicio de los trabajos, las cuales serán emitidas a través de la residencia de contratos.

  6. PEP no paga ni pagará al CONTRATISTA el tiempo por disponibilidad de las herramientas, únicamente se pagará por concepto de trabajo terminado a satisfacción de PEP, de acuerdo al Anexo DE-3 (Catálogo de Precios Unitarios).

  7. PEP no paga ni pagará importe alguno por maquinaria, equipos, herramientas, refacciones, accesorios y materiales propiedad del CONTRATISTA, perdidos o dañados dentro y/o fuera del pozo.



  1. ORDEN DE TRABAJO.

  1. Dada la naturaleza de los trabajos, así como de las condiciones operativas de los pozos petroleros, no es posible establecer un programa de trabajo, por lo cual el contrato se ejercerá a través de ÓRDENES DE TRABAJO, las cuales serán emitidas por la residencia de obra de PEP, previa solicitud interna de trabajo del área operativa, de conformidad con las necesidades técnicas del pozo de que se trate y las condiciones prevalecientes en el momento en que sean requeridos los trabajos, señalando los conceptos de trabajo, los volúmenes de obra y las fechas de inicio.

  2. El CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, actuará solamente cuando se le otorgue la “orden(es) de trabajo” por escrito girada(s) y autorizada(s) por la residencia de obra, autorizada por PEP.

  3. Las ordenes de trabajo se establecen seún los sistemas establecidospor PEP para tal efecto, para casos necesarios éstos formatos podrán ser modificado de acuerdo a los requerimientos de la residencia y actualizaciones de los sistemas de PEP.

  4. PEP, a través de la Residencia de Obra, solicitará al CONTRATISTA la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, mediante “orden de trabajo” expedida con 72 horas de anticipación como mínimo, la cual contendrán las partidas de los conceptos de trabajo a utilizar y de acuerdo a las Especificaciones particulares en el presente Anexo, con su volumen estimado. En caso de que el CONTRATISTA no se presente a recibir la Orden de Trabajo, esta se tendrá por recibida el día de su emisión, lo cual se asentará en la bitácora correspondiente. El CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos en la fecha pactada en la Orden de Trabajo; en el caso de que no se inicien a partir de la hora programada de inicio de los trabajos, el CONTRATISTA se hará acreedor a la aplicación de la pena convencional correspondiente y transcurrido dicho plazo la orden se considerará incumplida.

  5. Es obligación del Superintendente de Construcción del CONTRATISTA, asistir a las juntas diarias de operaciones con la Unidad Operativa y a la Residencia de Obra de PEP, con el fin de revisar los aspectos técnicos y administrativos del contrato; en caso de no presentarse, PEP estará en condiciones de solicitar la sustitución inmediata del Superintendente de Construcción.

  6. Si al estar ejecutando los trabajos solicitados, estos se interrumpen por causas imputables al CONTRATISTA, se aplicara la pena convencional por retraso.

  7. Es responsabilidad del CONTRATISTA atender inmediatamente cualquier tipo de llamada del personal del Área Usuaria o de la residencia de obra, en cualquier día durante la vigencia del contrato sin importar la fecha y hora, teniendo la obligación de efectuar los trabajos a partir de la solicitud de PEP, quien tendrá la obligación de ratificar dicha orden por escrito en un periodo no mayor de 72 (setenta y dos) horas. Lo anterior aplicará únicamente para operaciones complementarias o adicionales o de acuerdo a lo establecido en el numeral 21.11 de este mismo anexo.

  8. Las penas Convencionales que por actos u omisiones se haga acreedor el CONTRATISTA, se aplicarán de las sanciones que dichos actos u omisiones tengan como consecuencia, ya sea dentro de la administración del presente contrato o por faltas a las legislaciones federales, estatales o municipales vigentes.

  9. PEP dará por iniciada y terminada la operación indicada en la orden de trabajo, cuando se cumplan las condiciones señaladas en los alcances de las partidas del catálogo de conceptos correspondientes.

  10. La recepción de los trabajos efectuados se harán en forma individual por cada orden de trabajo solicitado por PEP, las estimaciones deberán ser formuladas por orden de trabajo terminado y entregadas con la documentación de soporte correspondiente.

  11. La orden de trabajo debe contener como mínimo la información general (fecha de entrega, fechas estimadas de inicio, localización, direccionamientos presupuéstales y partidas a ejecutar) para la ejecución de los trabajos, la cual debe quedar consignada en los formatos que se indican en este anexo, con el propósito de precisar los alcances de trabajos solicitados, ó en los formatos que por actualización de sistemas. PEP designe.

  12. Debido a la naturaleza de los Trabajos objeto de este contrato pueden surgir eventualidades durante la realización de las operaciones que ameriten la ejecución de conceptos de trabajos adiciónales a los conceptos de trabajo solicitados en la Orden de Trabajo inicial, estos cambios se indican al momento de elaborar y autorizar la certificación de los trabajos, para lo cual se emitirá una orden de trabajo complementaria.

  13. En caso de que PEP determine efectuar una suspensión temporal de los trabajos pactados en una Orden de Trabajo debido a un requerimiento del Activo o derivado de algún trabajo requerido en otro pozo, PEP notificará al CONTRATISTA la suspensión de los mismos e indicará qué equipos y herramientas deben permanecer en el pozo.

  14. Si el CONTRATISTA realiza trabajos sin mediar orden por escrito de parte de PEP, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tiene derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos; lo anterior no aplica para las situaciones a que se refieren los párrafos 21.6 y 21.11 de este mismo anexo, pero en cualquier situación el CONTRATISTA debe acreditar que los trabajos realizados fueron hechos a solicitud de PEP.

  15. En caso de que PEP determine efectuar una interrupción temporal de los trabajos pactados en una orden de trabajo debido a un requerimiento del Activo de PEP o derivado de algún trabajo requerido en otro pozo, PEP notificará al CONTRATISTA la suspensión de los mismos.

  16. Previo a la expedición de cada orden de trabajo de PEP, el CONTRATISTA y el personal operativo de la Unidad Operativa designado por PEP, deben realizar una junta para tratar, analizar y acordar en una junta sobre las actividades y la duración de los trabajos conforme al diseño e ingeniería del pozo en total, considerando la terminación del mismo, donde se enunciarán los conceptos de trabajo, cantidades, montos y tiempos de ejecución de la misma, asimismo el CONTRATISTA debe presentar los documentos que acrediten la procedencia, la calidad y estado general del material, herramienta, accesorios y equipo a utilizarse en las operaciones asentadas en la Orden interna y que son las mismas posteriormente en la orden de trabajo que se entregará al CONTRATISTA para su ejecución.

  17. Cuando se trate de operaciones complementarias ó adicionales el CONTRATISTA y el personal operativo de la Unidad Operativa que PEP haya designado, deben realizar la junta a que se refiere el párrafo 21.5 anterior del presente anexo, en la que el CONTRATISTA debe presentar los documentos que acrediten la procedencia, la calidad y estado general del material, herramienta, accesorios y equipo a utilizarse en las actividades correspondientes a las operaciones complementaria ó adicionales de que se trate.

  18. El Superintendente de Construcción del CONTRATISTA tiene la obligación de presentarse en la hora y fechas señalada por la Unidad Operativa en las instalaciones de ésta última, para llevar a cabo la junta en la que se tratará, analizará y acordará sobre las operaciones de la orden interna de trabajo o por operaciones complementarias o adicionales, la hora y fecha a que se refiere el presente párrafo pueden ser cualquiera hora de las 24 (veinticuatro) horas del día y dentro de la vigencia del contrato.

  19. Si el CONTRATISTA realiza trabajos por un importe mayor del contratado, sin mediar Orden de Trabajo por escrito de parte de PEP, en la que expresamente le solicite realizar trabajos que rebasen el importe del contrato, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.



  1. CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.

  1. Formato establecido, el cual es el documento elaborado por el Residente o Supervisor de contrato de PEP, que contiene los volúmenes de cantidad de obra realizados de acuerdo a los conceptos de trabajo utilizados. A cada Boleta de Campo le corresponde una certificación del mismo. Adicionalmente deberá contener la información presupuestal correspondiente. Este formato podrá ser modificado de acuerdo a los requerimientos de la residencia de obra y actualizaciones de los sistemas.

  2. Los trabajos se certificarán mediante el siguiente procedimiento:

  1. La certificación de los trabajos se hará en forma individual por cada trabajo solicitado por PEP, y debe ser entregada a la brevedad al Residente o Supervisor de contrato de PEP, para que una vez autorizadas, el CONTRATISTA formule la estimación correspondiente.

  1. Las certificaciones de los trabajos serán entregadas al CONTRATISTA en la Residencia de Obra, en el día en que sea indicado por el Residente o Supervisor de contrato de PEP, registrándolo en la bitácora.

  2. La certificación del trabajo debe contener en su totalidad la información de los conceptos de los trabajos solicitados y ejecutados. A cada Orden de Trabajo corresponde una certificación del mismo.

  3. La Certificación de los trabajos se hará con el mismo formato de la orden de trabajo pero con los volúmenes y partidas certificadas, así como la anotación de la fecha que se certifica, periodo de los trabajos y fecha de entrega al contratista.



  1. SOLICITUD INTERNA DE TRABAJO.

  1. Dada la naturaleza de los Trabajos objeto de este contrato, así como de las condiciones operativas de los pozos, el área usuaria (área operativa) generará en el sistema SAP una “Solicitud Interna de Trabajo”, conforme a las Reglas administrativas y de operación para la solicitud interna.

  2. Previo a emitir la Solicitud Interna de Trabajo la Unidad Operativa junto con el CONTRATISTA llevarán a cabo una junta para tratar asuntos relacionados con los trabajos a ejecutar, en dicha junta el CONTRATISTA debe presentar los documentos que acrediten la procedencia, la calidad y estado general del material, herramienta, accesorios y equipo a utilizarse en las operaciones asentadas en la Orden interna y orden de trabajo correspondiente.

  3. La Solicitud Interna de Trabajo debe contener los conceptos de trabajo con su volumen estimado, el nombre del pozo y localización en el cual se va a realizar el trabajo, así como su fecha estimada de inicio de los trabajos, y debe estar firmado, por el personal de la Unidad Operativa designado por PEP.

  4. El Residente o Supervisor de contrato designado por PEP, debe liberar en el sistema SAP la solicitud interna y autorizarla para que se convierta en la “Orden de trabajo” que será entregada al CONTRATISTA.

  5. Al generar el Área Usuaria en el sistema SAP la Solicitud Interna de Trabajo, ésta podrá ponerse de acuerdo con el CONTRATISTA para programar los materiales, equipo y personal, para ejecutar los trabajos solicitados, en base a las necesidades técnicas del pozo del que se trate y las condiciones prevalecientes en el momento en que sean requeridos los trabajos.



  1. CANCELACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO.

  1. PEP podrá cancelar las órdenes de trabajo por medio del Residente de Obra y/o el Supervisor, mediante la correspondiente nota de bitácora.



  1. REPORTES.

  1. El CONTRATISTA se obliga a llevar un seguimiento y control de su personal y equipos. PEP, en caso de requerirlo, podrá en cualquier momento durante la vigencia del contrato, solicitar la entrega del reporte en donde se encuentre establecida la ubicación precisa de su personal, equipos y herramientas, el tiempo que lleva en instalaciones de PEP y si han sido utilizadas o no.

  2. El CONTRATISTA debe entregar a la Residencia de Obra con copia a la Subgerencia de Seguridad Industrial, Protección Ambiental (SIPA) el informe mensual sobre su desempeño en Seguridad y Protección Ambiental (índices de accidentalidad y cursos de capacitación en seguridad), el cual debe ser asentado en la bitácora del contrato.

  3. Durante el tiempo de ejecución de la Orden de Trabajo (ejecución de los trabajos), el CONTRATISTA tiene la obligación de proporcionar la información necesaria al Superintendente de plataforma, Técnico, Perforador o Ingeniero en turno, para llenar el reporte diario de operación SIOP, en los equipos de perforación, terminación y reparación de pozos de PEP.

  4. El CONTRATISTA al término de cada operación debe reportar de inmediato al Superintendente de plataforma, Técnico, Perforador o Ingeniero en turno, el resultado de dicha operación, y al final de los trabajos debe entregar la información de campo un tiempo máximo de 12 horas y la información final de la operación en un tiempo máximo de 36 horas.

  5. El Contratista debe informar por escrito el avance y resultado de las operaciones realizadas, cuando le sea requiera por PEP.

  6. El CONTRATISTA se compromete a mantener de manera estrictamente confidencial toda la información que recabe o le proporcione PEP, para la realización de este contrato en base al Artículo 1, Fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la información que a la letra dice: “Información Reservada: Aquella información que se encuentre temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en los artículos 13 y 14 de esta Ley”, en el entendido de que en caso de no hacerlo PEP fincará responsabilidades con base en el Código Civil vigente correspondiente.

  7. PEP es propietario de toda la información que se obtenga del pozo, por lo tanto el CONTRATISTA tiene la obligación de entregar invariablemente toda la información que se obtenga tanto en tiempo real como en memoria.

  8. El CONTRATISTA debe informar en forma inmediata, de todos los problemas operacionales así como de los acontecimientos que ocasionen daños o incidentes de peligro al personal y/o equipo del Contratista o a terceros como resultado de la operación de sus equipos.

  9. El CONTRATISTA debe entregar a PEP en las reuniones mensuales de calidad de los servicios los informes siguientes: Fallas, tiempos perdidos por fallas, número total de operaciones, horas totales de operaciones.

  10. El CONTRATISTA dentro de los tres primeros días de cada mes debe entregar al Residente y Supervisor de contrato de PEP, el informe del avance físico - financiero y del estado de los trabajos pendientes de pago.



  1. BOLETA DE CAMPO.

  1. Este documento debe ser generado en el lugar de ejecución de los trabajos por cada orden de trabajo solicitada por PEP, en éste se deben asentar y certificar los trabajos efectuados en campo por el CONTRATISTA. Es validado y firmado por el certificador de campo por parte de PEP en el sitio del pozo y por el especialista ejecutor de los trabajos en representación del CONTRATISTA. Es el apoyo para poder elaborar la certificación de los trabajos, lo anterior sin perjuicio de que PEP pueda reclamar en cualquier momento por fallas o vicios ocultos detectados.

  2. El CONTRATISTA debe entregar la Boleta de Campo y los documentos de apoyo que avalen la realización de los trabajos a la Residencia de Obra en un plazo no mayor a 10 (diez) días naturales después de haberse ejecutado los trabajos, para emitir la Certificación de Trabajo que le será entregada al CONTRATISTA para elaborar el generador correspondiente para efectos de pago.



  1. NUEVAS TECNOLOGÍAS.

  1. Es obligación del CONTRATISTA informar a PEP de sus nuevas tecnologías desarrolladas y probadas que sean aplicables para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, en el entendido de que PEP determinará la Base de costo beneficio de la rentabilidad y la utilización de la misma.

  2. En caso de existir cambios de diseño o de que surjan nuevas tecnologías, PEP en acuerdo con el CONTRATISTA, podrá realizar las modificaciones a los anexos que apliquen del contrato, mediante el convenio correspondiente.



  1. FORMATOS Y CONTROLES.

28.1.- Derivado de las diversas políticas administrativas que PEP puede desarrollar durante la vigencia del presente contrato, la recepción física de los trabajos y finiquito se realizará en apego a la cláusula correspondiente del modelo de contrato y a las políticas y procedimientos vigentes que PEP establezca en función a un mejor control, seguimiento, conclusión, recepción y finiquito de los trabajos.

  1. RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.

29.1.- Derivado de las diversas políticas administrativas que PEP puede desarrollar durante la vigencia del presente contrato, la recepción física de los trabajos y finiquito se realizará en apego a la cláusula correspondiente del modelo de contrato y a las políticas y procedimientos vigentes que PEP establezca en función a un mejor control, seguimiento, conclusión, recepción y finiquito de los trabajos


  1. GENERADOR DE OBRA.

  1. Es el documento presentado por el CONTRATISTA el cual contiene la cantidad de obra realizada, el avance fisco financiero, información presupuestal y del pozo, el cual debe ser entregado a la Residencia de Obra de PEP, este documento es preeliminar a la estimación, por lo cual se pueden hacer correcciones al mismo, originadas por la revisión de la información presentada por el CONTRATISTA, para que cuando se elabore la estimación se consideren la información correcta del Generador de Obra corregido.

  2. El CONTRATISTA debe presentar adjunto a su Generador de Obra lo siguiente: Orden de Trabajo, Boleta(s) de Campo de los trabajos firmada por el Certificador de Campo, Certificación de Trabajos y cualquier otro documento acordado con la Residencia de Obra, que sea generado durante el proceso de ejecución de los trabajos contemplados en el contrato.



  1. ESTIMACIONES.

  1. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular por trabajo realizado y certificado. El CONTRATISTA debe presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado PEP en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación, en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo.

  2. Las estimaciones por trabajos ejecutados serán pagarse por parte de la entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate.

  3. PEP pagará por concepto de trabajo ejecutado, siempre y cuando éstos hayan sido concluidos en su totalidad a satisfacción de PEP, por lo que no se pagarán los trabajos considerados fallidos e imputables al CONTRATISTA, además hará cargos de espera si esto ocurre de acuerdo a la pena convencional y demás cargos que correspondan.

  4. La Residencia de Obra o Supervisión de contrato de PEP podrá solicitar al CONTRATISTA la(s) estimación (es) en forma global o separada por partida generada por especialidad o sistema y acorde a lo pactado en el presente contrato.

  5. Las estimaciones deben ser formuladas y tramitadas de acuerdo a las políticas de pago vigentes que PEP tenga establecidas.

  6. El CONTRATISTA debe presentar las estimaciones acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago.




  1. BITÁCORA.

  1. Es obligación del Área Responsable de Administrar y Supervisar la Ejecución de los Contratos establecer, antes de iniciar los trabajos y durante la ejecución de los mismos, la apertura y llenado de la bitácora mediante el uso del Sistema Bitácora Electrónica de la Industria Petrolera (BEO).




  1. VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DE LOS RECURSOS DEL CONTRATISTA.

  1. El CONTRATISTA debe dar las facilidades a los representantes que PEP designe para que se realice las verificaciones físicas y documentales, mismas que deben realizarse posterior a la firma del contrato y dentro de los tres días hábiles siguientes, teniendo dos etapas, la primera la verificación física y documental del cumplimiento del Formato 4 del Anexo “S”, y como segunda etapa la verificación física y documental de los recursos (Insumos de instalación permanente, personal, Equipo e Infraestructura) que serán asignados por el CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos de acuerdo a los requerimientos y especificaciones técnicas de este Anexo DT-2; ambas etapas se llevaran de forma simultanea, siendo responsabilidad del CONTRATISTA dar cumplimiento a cada una de ellas y para el caso de incumplimiento de cualquiera o de las dos etapas, se le aplicarán al CONTRATISTA las penas y deducciones que correspondan sin perjuicio de otras responsabilidades en que pueda incurrir.

  2. Las verificaciones físicas y documentales a que se refiere el párrafo anterior podrá, inclusio, iniciarse después de la notificación del fallo, a fin de optimizar tiempos de cumplimeinto del CONTRATISTA.

  3. En caso de incumplimiento de los requerimientos establecidos en este apartado de Verificación física y documental de los recursos del CONTRATISTA, PEP solicitará al CONTRATISTA el cumplimiento de los mismos. El CONTRATISTA debe subsanar estos incumplimientos, para que se de el inicio del presente contrato, en caso contrario, en el entendido de que cualquier atraso en el inicio del contrato y por consiguiente de los trabajos, ocasionado por dicho incumplimiento, PEP podrá optar por proceder a la Rescisión Administrativa del contrato conforme a lo estipulado en la Cláusula Decima Tercera Rescisión del Contrato o aplicar la Pena Convencional correspondiente por cada día de atraso en el inicio del contrato, de acuerdo a lo establecido en la Fracción II de la Cláusula Quinta.- Penalizaciones y Deducciones del presente contrato.

  4. El CONTRATISTA debe presentar la documentación referente a los antecedentes profesionales, especialización y experiencia del personal asignado al Contrato para la ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 de este Anexo DT-2, se verificará que la documentación y personal presentado por el CONTRATISTA, acrediten el grado académico, experiencia, especialización, capacitación y cantidad solicitada por PEP.

  5. El CONTRATISTA debe presentar y ratificar al Superintendente de Construcción y al Especialista Responsable de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental propuestos, los cuales no deben estar comprometidos en otros Contratos. Se verificarán los contratos laborales originales con el Contratista o en su caso, por alguno de los integrantes de la propuesta conjunta.

  6. PEP realizará la Verificación física y documental de los Equipos, (Herramientas y Accesorios), propuestos por el CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos, mismos que deben cumplir con las cantidad, capacidades, disponibilidad y características técnicas solicitada por PEP en el DOCUMENTO DT-9 y en el punto 35 y sus subpuntos del presente Anexo DT-2.

  7. PEP realizará la verificará física y documental de las Instalaciones que el CONTRATISTA propuso para la ejecución de los trabajos, mismos que deben cumplir con las especificaciones solicitadas por PEP, en el numeral 5 (INSTALACIONES DEL CONTRATISTA) de este Anexo DT-2.

  8. Independientemente de haberse realizado al inicio del contrato la verificación física y documental, PEP tiene la facultad de realizar visitas a las instalaciones del CONTRATISTA durante la vigencia del contrato, con el objeto de supervisar que éstas cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo los trabajos objeto del contrato, con la eficiencia, oportunidad y calidad pactadas, por lo que el CONTRATISTA se obliga a dar acceso a sus instalaciones al personal de PEP.

  9. Asimismo, durante la vigencia del contrato, PEP podrá verificar a través del personal que designe, o ante un tercero, la calidad de los equipos, materiales, accesorios y herramientas del CONTRATISTA mediante pruebas o certificados de calibraciones según se requiera. PEP rechazará aquellos que no estén en condiciones de operar satisfactoriamente, siendo responsabilidad del CONTRATISTA su corrección y/o sustitución inmediata. Esta verificación no exime de la responsabilidad del CONTRATISTA de posibles vicios ocultos.




  1. ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

  1. El CONTRATISTA debe proporcionar, como mínimo, el material, las herramientas, equipos y accesorios especificado en el presente contrato, necesarios para rotar las tuberías durante la introducción, el cual debe de tener la capacidad para rotar soportando pesos de acuerdo a sus capacidades de carga para condiciones de rotación en pozos verticales y desviados, todo según las especificaciones de cada pozo petrolero de PEP.

  2. Antes de efectuar una orden de trabajo, se debe hacerse una junta entre el personal de PEP y el personal del CONTRATISTA en las oficinas de las Unidades Operativas, para tratar los detalles técnicos de los trabajos, asimismo se efectuará una junta posterior a la ejecución de los trabajos para concluir o analizar el resultado de la orden de trabajo, en ambas juntas el CONTRATISTA debe exhibir los documentos que acrediten la procedencia, la calidad y estado general del material, herramienta, accesorios y equipo a utilizarse y utilizados, según la junta que sea, en las operaciones de la orden de trabajo, dichos documentos deben coincidir con los presentados en cumplimiento del párrafo 21.15 del presente anexo, en caso contrario el CONTRATISTA debe presentar documento que justifique el cambio del material, herramienta, accesorios ó equipo.

  3. Antes de intervenir en el pozo, el personal del CONTRATISTA debe verificar las condiciones de trabajo del equipo, herramienta, materiales, unidades y accesorios a introducir al pozo y verificar las condiciones de trabajo en el mismo, con objeto de verificar el funcionamiento de las mismas y determinar si no se dañaron durante el transporte, siendo su responsabilidad los tiempos de espera causados por falta a esta responsabilidad.

  4. Todas las herramientas, equipos y accesorios que se utilicen para efectuar las operaciones objeto del contrato, deben ser resistentes a H2S, CO2, lodos base aceite, polímeros, temperaturas hasta 450 °F y presión de trabajo hasta 10,000 psi., según sea el tamaño y profundidad de trabajo.

  5. El Elastómero (Empacador de Boca de Liner y de los Sellos del Tie-back) resistente a temperaturas de -45°F a 450°F, ambientes de H2S, Fluidos base Aceite, Bromuros, Salmueras, CO2, Aminas permisible para fluidos base agua.



  1. ESPECIFICACIONES Y ALCANCES DE LAS ACTIVIDADES Y CONCEPTOS DE TRABAJO (Anexo DE-2 y Anexo DE-3).

  1. Descripción de la aplicación e integración de las partidas de los Anexos DE-2 y DE-3 (Catálogo de Conceptos y Catálogo de Precios Unitarios) correspondientes a los Trabajos de instalación y anclaje de conjuntos colgadores de Liner y accesorios en perforaciones, terminaciones y reparación de pozos petroleros del golfo de México, Paquete A.

  2. La disponibilidad laboral del personal del CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos es de 24 horas de cada día de vigencia del presente contrato.


RIMADO


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   58

similar:

Licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio no. 18575050-542-11 iconConvocatoria a la licitación pública para celebrar contrato de obra pública a precios unitarios

Licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio no. 18575050-542-11 iconLicitación pública nacional (presencial)

Licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio no. 18575050-542-11 iconBases de licitación para celebrar un contrato de obra pública a precios unitarios

Licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio no. 18575050-542-11 iconIndicadores de percepção pública da ciência e da tecnologia no Brasil...

Licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio no. 18575050-542-11 iconEl Tratado de Libre Comercio

Licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio no. 18575050-542-11 iconCurso superior especialista en comercio internacional

Licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio no. 18575050-542-11 iconANÁlisis de la fiscalidad internacional aplicada en españa al comercio...

Licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio no. 18575050-542-11 iconPor medio del cual se promulga el “Convenio de Rotterdam para la...

Licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio no. 18575050-542-11 iconResumen: La República de Cuba es firmante y estado-parte de la Convención...

Licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio no. 18575050-542-11 iconEdición especial: resumen de la cobertura de prensa en los diarios del país




Todos los derechos reservados. Copyright © 2019
contactos
b.se-todo.com